2016施工合同示范文本:
發包人(全稱) (以下簡稱甲方)
承包人(全稱) (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程事項協商一致,訂立本合同并共同遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
二、工程的承包形式及范圍
1、輕包形式,按圖紙要求施工
2、承包范圍
所有材料由甲方負責、工具類全部由乙方負責,將未完成的強弱電、消防、通風等(所有電的施工),按圖紙要求施工,直至完工驗收合格為止。
三、合同數量及價款
1、按圖紙要求
2、工程價款
總價款為壹拾萬元正(100000.00)
四、合同期
開工日期 20xx年3月15日竣工日期2011年5月15日合同工
期總天數 天。期間如遇不可抗力因素的影響,經甲方和監理簽字認可后,工期可相應順延。
五、工程質量標準符合國家驗收標準
六、付款方式
簽訂合同工人進場后,甲方預付生活費伍仟元(¥5000.00),施工中每完成一層付工資款壹萬貳仟元(大樓共計六層),剩余部分待工程竣工驗收合格后一次性付清。
七、施工組織與工期
1、乙方在收到甲方正式施工圖紙后三日內向甲方提交施工方案,甲方對乙方的施工組織方案進行核準審查,安排圖紙技術交底。
2、乙方必須按合同工期和批準的進度計劃組織施工,接受甲方、監理對工程進度的監督、檢查,工程實際進度與計劃不符合時,甲方、監理有權限期改進,乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批后執行,期間趕工費用由乙方自理。
八、安全及文明施工與管理
1、乙方必須嚴格執行有關安全操作管理規范。
2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工,否則后果自負。
3、特殊工程需要持有勞動部門核發的上崗證,持證上崗。
4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛,由乙方自行處理并承擔全部經濟責任。工期不得順延。
5、乙方應按當地政府有關部門規定進行施工場地標準化管理,
因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。
6、乙方應優先發放施工人員工資,不得拖欠,并處理好勞資糾紛及相關問題,不得因此影響施工,以及不得給甲方造成不良影響,否則甲方有權采取解除合同、責令退場、要求賠償損失、支付違約金等措施。
九、甲方責任
1、甲方必須遵守合同付款方式。
2、甲方為乙方勞務工人提供住宿。
3、如甲方原因造成停工,甲方負責支付乙方的機械設備租賃費(按市場價計算)工期順延。
十、乙方責任
1、按約定保質保量的完成施工任務,符合工期及質量要求。
2、必須服從甲方現場管理,遵守法律及行政規章、遵守各項規章制度,維護甲方名譽,如發生有故意損害甲方聲譽,嚴重違反紀律,違反協議的行為,甲方有權要求乙方賠償經濟損失或承擔違約責任,直至終止合同。
3、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工,以及采取吵鬧、威脅等不當手段,否則,甲方有權責令其退場,一切后果由乙方承擔。
4、本工程的質保期一年,質保期內若發生質量問題,乙方應在接到甲方電話或書面通知 日內進場維修, 日內維修完畢,否則維修費從質保金中扣減,不足部分,乙方應予賠償。質保期滿,如無質量問題,質保金退還乙方,不計利息。
5、乙方應按照相關規定,主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。
6、乙方必須保護好已鋪好的地板磚等,如有損壞,由乙方全部負責。
十一、違約責任
1、雙方應嚴格遵守協議,如有違反,按本協議相關約定承擔違約責任。
2、甲方如遲延付工程款,應承擔應付款部分的銀行貸款利息。
3、乙方如延誤工期,乙方應承擔對甲方造成的經濟損失。
十二、附則
1、雙方在本協議中未約定的,按國家法律規定執行。
2、本協議經雙方簽字蓋章后生效,本協議一經簽字,雙方應嚴格遵守,如因執行本協議發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,由簽約所在地人民法院裁決。
3、本協議一共四頁一式 份,雙方各執 份,具有同等法律效力。
發包人: 承包人:
住所:
身份證號:
年 月 日
建設工程施工合同示范文本主要有以下合同文件組成: 1)《協議書》。包括工程概況、工程承包范圍、合同工期、質量標準、合同價款、合同生效時間等內容,并明確對雙方有約束力的合同文件組成。 2)《通用條款》。包括詞語定義及合同文件、雙方一般權利和義務、施工組織設計和工期、質量與檢驗、安全施工、合同價款與支付、材料設備供應、工程變更、竣工驗收與結算、違約、索賠和爭議、其他共11部分,47個條款?!锻ㄓ脳l款》是適用于各類建設工程施工的條款,在使用時不作任何改動。 3)《專用條款》。 ①具體內容由當事人根據發包工程的實際要求細化。《專用條款》是對《通用條款》的補充或具體化。 ②編制專用條款時應結合項目特點,針對通用條款的內容進行補充或修正,達到相同序號的通用條款和專用條款共同組成對某一方面問題內容完備的約定。 4)附件。包括“承包人承攬工程項目一覽表”等三個標準化附件。