已有5條回答
回答數：21039 | 被采納數：142
監控系統工程合同書 甲方:
乙方: 裝修'>南寧市風科安防有限公司
甲方現委托南寧市風科安防有限公司駐賀州市施工隊(以下簡稱乙方)承擔閉路電視監控系統工程。為明確甲、乙雙方的權利、義務和經濟責任，本著平等互利、等價有償的原則，經過認真協商達成本協議。 一、工程概況 1、工程名稱:
閉路電視監控系統 2、工程地點:
3、工程內容:
閉路電視監控系統安裝調試 4、合同簽訂地：
二、雙方的責任和義務 1、甲方負責提供整個工程的工程圖紙、樓層施工用電、用水；并提供施工現場專用的有安全防范措施的倉庫，以保證乙方能如期完成工程工期。并承擔以下義務： ○ 1按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收。 ○ 2按時支付工程進度款。 2、乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料，在保證工程質量和工程進度的前提下，完成設備的集成和安裝調試工作。 三、工程的時間和進度 1、工期為自開工之日起至驗收完畢，共
10 日。 2、如遇下列情況，乙方可順延工期： ○ 1 施工現場電源未接通，或障礙物未清除，影響施工； ○ 2 因甲方簽約時未曾說明的施工限制而影響進度； ○ 3 甲方對雙方簽約認可的設計、配臵提出改動而影響工程進度； ○ 4 在安裝調試中停電 3
小時以上或連續間歇性停電 2
天以上； ○ 5 因甲方決策不及時而影響工程進度； ○ 6 因甲方未按合同規定支付乙方有關款項而影響工程進度； ○ 7 因不可抗力而延誤工期。 3、工程中甲方對監控點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯系單。 4、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方友好協商解決。 四、人力不可抗拒因素 如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其他經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行
商定解決方法。 五、工程及工程量的變更 1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，必須向乙方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯系單，乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。 2、由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必須向甲方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯系單，甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。 六、工程驗收 1、甲方有權要求驗收工程的部分或全部乙方所供設備，乙方應協助甲方的驗收。 2、甲方按附件(監控系統工程預算清單)的設備配臵驗收乙方提供的設備，整體工程驗收遵從附件(監控系統工程預算清單)商定之標準。 3、甲方在收到乙方系統安裝調試完畢或工程完工通知之日起 2
日內完成系統的驗收。在此期間內，如甲方沒有異議，應即時簽署工程驗收合格證書，如甲方屆時未提出書面異議，也未簽署驗收合格證書，則視為驗收合格;如甲方提出書面異議，甲乙雙方應在 3
日內達成處理意見。 4、甲方收到乙方驗收工程通知之日起 5
日內不驗收，視為驗收合格。 5、有關驗收的一切費用由甲方負擔。 6、工程驗收合格后，由雙方人員簽字，甲方方可使用。 七、工程質量與售后服務 1、工程的設計、設備供應、施工及工程質量遵從雙方共同商定之標準。 2、乙方負責對甲方的操作和維護人員安排一次集中培訓，幫助他們學會系統的操作和日常維護。 3、乙方對工程實行 1
年保修，負責更換或/和修復有質量問題的設備，但不承擔因天災、人為操作及其他非產品工程本身質量問題而引起的設備損壞責任。對保修期后的系統故障或損害，公司提供有償維修服務，并在設備修理期間盡量為客戶提供暫用替換設備，以減少甲方系統的停運時間。 4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有設備之安裝及操作手冊一套。 八、工程造價 監控設備金額為：
27581
元(人民幣：貳萬柒仟伍佰捌拾壹元整) 安裝調試費金額為：
1654.86
元(人民幣：壹仟陸佰伍拾肆元捌角陸分整) 工程總造價為：
29235.86
元(人民幣：貳萬玖仟貳佰叁十伍元捌角陸分整) 九、工程付款方式 1、本合同簽訂之日起 3
日內，甲方支付乙方工程總造價
30 %的預付款，作為定金及購臵相關工具和設備。 2、工程施工到攝像機安裝時約工程量的50%后
2 日內，甲方向乙方支付工程總造價
30%的工程進度款。 3、工程驗收合格之日起
3 日內，甲方向乙方付清剩余
40%的工程款項。
十、違約責任 1、甲乙雙方若一方發生違約情況，則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一方進行賠償。 2、因乙方原因導致工期延誤，由乙方償付逾期違約金。 3、如甲方未能按照合同條款九按工程進度向乙方支付工程款，甲方須另加應付款項的千分之一/每天的逾期違約金作為乙方的補償；乙方并有權利暫停工程的施工，待甲方向乙方支付相應的工程款和逾期違約金后恢復施工，乙方不承擔由此引起的工期延期責任。甲方已付金額不足乙方所供設備款時，乙方有權收回所供設備，并由甲方賠償乙方由此產生的一切經濟損失。 4、在甲乙雙方不能就造價變更及其付款方式達成一致協議的情況下，乙方有權拒絕甲方更改設計或設備配臵的要求。 5、工程中途停建、緩建，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方由此造成的返工、停工、窩工、倒運、人員設備調遷、設備材料積壓的實際損失。 6、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用有關設備，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。 十一、解決合同爭議的方式 本合同執行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決。如協商不能解決，可向合同簽署地人民法院提出訴訟。 十二、合同附件(監控系統工程預算清單)作為合同不可分割的一部分，同樣具備法律效力。 十三、合同附則 1、本合同一式 2
份，甲乙雙方各執 1
份。 2、本合同自雙方代表簽字即生效;工程驗收合格，結清全部工程款后終止。 3、本合同簽訂后，甲乙雙方可簽訂補充協議以修改或補充本合同，沖突之處以最后簽署生效之協議為準。 4、本合同未盡事宜雙方協商解決。 甲乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下： 甲 方： 乙 方： 代表人： 代表人： 聯系**： 聯系**： 簽訂時間： 年 月 日 簽訂時間： 年 月 日
還可以輸入100字
提交答案
回答數：75423 | 被采納數：274
甲方:
乙方: 南寧市風科安防有限公司
甲方現委托南寧市風科安防有限公司駐賀州市施工隊(以下簡稱乙方)承擔閉路電視監控系統工程。為明確甲、乙雙方的權利、義務和經濟責任，本著平等互利、等價有償的原則，經過認真協商達成本協議。 一、工程概況 1、工程名稱:
閉路電視監控系統 2、工程地點:
3、工程內容:
閉路電視監控系統安裝調試 4、合同簽訂地：
二、雙方的責任和義務 1、甲方負責提供整個工程的工程圖紙、樓層施工用電、用水；并提供施工現場專用的有安全防范措施的倉庫，以保證乙方能如期完成工程工期。并承擔以下義務： ○ 1按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收。 ○ 2按時支付工程進度款。 2、乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料，在保證工程質量和工程進度的前提下，完成設備的集成和安裝調試工作。 三、工程的時間和進度 1、工期為自開工之日起至驗收完畢，共
10 日。 2、如遇下列情況，乙方可順延工期： ○ 1 施工現場電源未接通，或障礙物未清除，影響施工； ○ 2 因甲方簽約時未曾說明的施工限制而影響進度； ○ 3 甲方對雙方簽約認可的設計、配臵提出改動而影響工程進度； ○ 4 在安裝調試中停電 3
小時以上或連續間歇性停電 2
天以上； ○ 5 因甲方決策不及時而影響工程進度； ○ 6 因甲方未按合同規定支付乙方有關款項而影響工程進度； ○ 7 因不可抗力而延誤工期。 3、工程中甲方對監控點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯系單。 4、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方友好協商解決。 四、人力不可抗拒因素 如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其他經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行
商定解決方法。 五、工程及工程量的變更 1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，必須向乙方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯系單，乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。 2、由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必須向甲方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯系單，
還可以輸入100字
提交答案
回答數：26772 | 被采納數：150
監控系統工程合同書 甲方
: 乙方
: 甲方現委托
(以下簡稱乙方)承擔監控系統工程。為明確甲、乙雙方的權利、義務和經濟責任，本著平等互利、等價有償的原則，經過認真協商達成本協議。 一、工程概況 1、工程名稱:
監控系統 2、工程地點
: 3、工程內容:
監控系統安裝調試 4、合同簽訂地：
二、雙方的責任和義務 1、甲方負責提供整個工程的工程圖紙、樓層施工用電、用水；并提供施工現場專用的有安全防范措施的倉庫，以保證乙方能如期完成工程工期。并承擔以下義務： ○ 1按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收。 ○2按時支付工程進度款。 2、乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料，在保證工程質量和工程進度的前提下，完成設備的集成和安裝調試工作。 三、工程的時間和進度 1、工期為自開工之日起至驗收完畢，共
日。 2、如遇下列情況，乙方可順延工期： ○ 1 施工現場電源未接通，或障礙物未清除，影響施工； ○ 2 因甲方簽約時未曾說明的施工限制而影響進度； ○ 3 甲方對雙方簽約認可的設計、配臵提出改動而影響工程進度； ○ 4 在安裝調試中停電
小時以上或連續間歇性停電
天以上； ○ 5 因甲方決策不及時而影響工程進度； ○ 6 因甲方未按合同規定支付乙方有關款項而影響工程進度； ○ 7 因不可抗力而延誤工期。 3、工程中甲方對監控點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯系單。 4、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方友好協商解決。 四、人力不可抗拒因素 如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其他經甲乙雙方認可的人力不可抗
拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。 五、工程及工程量的變更 1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，必須向乙方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯系單，乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。 2、由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必須向甲方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯系單，甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。 六、工程驗收 1、甲方有權要求驗收工程的部分或全部乙方所供設備，乙方應協助甲方的驗收。 2、甲方按附件(監控系統工程預算清單)的設備配臵驗收乙方提供的設備，整體工程驗收遵從附件(監控系統工程預算清單)商定之標準。 3、甲方在收到乙方系統安裝調試完畢或工程完工通知之日起
日內完成系統的驗收。在此期間內，如甲方沒有異議，應即時簽署工程驗收合格證書，如甲方屆時未提出書面異議，也未簽署驗收合格證書，則視為驗收合格;如甲方提出書面異議，甲乙雙方應在
日內達成處理意見。 4、甲方收到乙方驗收工程通知之日起
日內不驗收，視為驗收合格。 5、有關驗收的一切費用由甲方負擔。 6、工程驗收合格后，由雙方人員簽字，甲方方可使用。 七、工程質量與售后服務 1、工程的設計、設備供應、施工及工程質量遵從雙方共同商定之標準。 2、乙方負責對甲方的操作和維護人員安排一次集中培訓，幫助他們學會系統的操作和日常維護。 3、乙方對工程實行
年保修，負責更換或/和修復有質量問題的設備，但不承擔因天災、人為操作及其他非產品工程本身質量問題而引起的設備損壞責任。對保修期后的系統故障或損害，公司提供有償維修服務，并在設備修理期間盡量為客戶提供暫用替換設備，以減少甲方系統的停運時間。 4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有設備之安裝及操作手冊一套。 八、工程造價 監控設備金額為：
元(人民幣：
) 安裝調試費金額為：
元(人民幣：
) 工程總造價為：
元(人民幣：
) 九、工程付款方式 1、本合同簽訂之日起
日內，甲方支付乙方工程總造價
30 %的預付款，作為定金及購臵相關工具和設備。 2、工程施工到攝像機安裝時約工程量的50%后
日內，甲方向乙方支付工程總造價
%的工程進度款。 3、工程驗收合格之日起
日內，甲方向乙方付清剩余
%的工程款項。 十、違約責任
1、甲乙雙方若一方發生違約情況，則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一方進行賠償。 2、因乙方原因導致工期延誤，由乙方償付逾期違約金。 3、如甲方未能按照合同條款九按工程進度向乙方支付工程款，甲方須另加應付款項的千分之一/每天的逾期違約金作為乙方的補償；乙方并有權利暫停工程的施工，待甲方向乙方支付相應的工程款和逾期違約金后恢復施工，乙方不承擔由此引起的工期延期責任。甲方已付金額不足乙方所供設備款時，乙方有權收回所供設備，并由甲方賠償乙方由此產生的一切經濟損失。 4、在甲乙雙方不能就造價變更及其付款方式達成一致協議的情況下，乙方有權拒絕甲方更改設計或設備配臵的要求。 5、工程中途停建、緩建，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方由此造成的返工、停工、窩工、倒運、人員設備調遷、設備材料積壓的實際損失。 6、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用有關設備，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。 十一、解決合同爭議的方式 本合同執行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決。如協商不能解決，可向合同簽署地人民法院提出訴訟。 十二、合同附件(監控系統工程預算清單)作為合同不可分割的一部分，同樣具備法律效力。 十三、合同附則 1、本合同一式
份，甲乙雙方各執
份。 2、本合同自雙方代表簽字即生效;工程驗收合格，結清全部工程款后終止。 3、本合同簽訂后，甲乙雙方可簽訂補充協議以修改或補充本合同，沖突之處以最后簽署生效之協議為準。 4、本合同未盡事宜雙方協商解決。 甲乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下： 甲 方： 乙 方： 代表人： 代表人： 聯系**： 聯系**： 簽訂時間： 年 月 日 簽訂時間： 年 月 日
1234567890ABCDEFGHIJKLMNabcdefghijklmn!@#$%^&&*()_+.一三五七九貳肆陸扒拾，。青玉案元夕東風夜放花千樹更吹落星如雨寶馬雕車香滿路鳳簫聲動玉壺光轉一夜魚龍舞蛾兒雪柳黃金縷笑語盈盈暗香去眾里尋他千百度暮然回首那人卻在燈火闌珊處
還可以輸入100字
提交答案
回答數：17670 | 被采納數：43
您好，很高興為您解答，監控系統工程合同書 甲方:
乙方: 南寧市風科安防有限公司
甲方現委托南寧市風科安防有限公司駐賀州市施工隊(以下簡稱乙方)承擔閉路電視監控系統工程。為明確甲、乙雙方的權利、義務和經濟責任，本著平等互利、等價有償的原則，經過認真協商達成本協議。 一、工程概況 1、工程名稱:
閉路電視監控系統 2、工程地點:
3、工程內容:
閉路電視監控系統安裝調試 4、合同簽訂地：
二、雙方的責任和義務 1、甲方負責提供整個工程的工程圖紙、樓層施工用電、用水；并提供施工現場專用的有安全防范措施的倉庫，以保證乙方能如期完成工程工期。并承擔以下義務： ○ 1按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收。 ○ 2按時支付工程進度款。 2、乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料，在保證工程質量和工程進度的前提下，完成設備的集成和安裝調試工作。 三、工程的時間和進度 1、工期為自開工之日起至驗收完畢，共
10 日。 2、如遇下列情況，乙方可順延工期： ○ 1 施工現場電源未接通，或障礙物未清除，影響施工； ○ 2 因甲方簽約時未曾說明的施工限制而影響進度； ○ 3 甲方對雙方簽約認可的設計、配臵提出改動而影響工程進度； ○ 4 在安裝調試中停電 3
小時以上或連續間歇性停電 2
天以上； ○ 5 因甲方決策不及時而影響工程進度； ○ 6 因甲方未按合同規定支付乙方有關款項而影響工程進度； ○ 7 因不可抗力而延誤工期。 3、工程中甲方對監控點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯系單。 4、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方友好協商解決。 四、人力不可抗拒因素 如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其他經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行
商定解決方法。 五、工程及工程量的變更 1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，必須向乙方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯系單，乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。 2、由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必須向甲方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯系單，甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。 六、工程驗收 1、甲方有權要求驗收工程的部分或全部乙方所供設備，乙方應協助甲方的驗收。 2、甲方按附件(監控系統工程預算清單)的設備配臵驗收乙方提供的設備，整體工程驗收遵從附件(監控系統工程預算清單)商定之標準。 3、甲方在收到乙方系統安裝調試完畢或工程完工通知之日起 2
日內完成系統的驗收。在此期間內，如甲方沒有異議，應即時簽署工程驗收合格證書，如甲方屆時未提出書面異議，也未簽署驗收合格證書，則視為驗收合格;如甲方提出書面異議，甲乙雙方應在 3
日內達成處理意見。 4、甲方收到乙方驗收工程通知之日起 5
日內不驗收，視為驗收合格。 5、有關驗收的一切費用由甲方負擔。 6、工程驗收合格后，由雙方人員簽字，甲方方可使用。 七、工程質量與售后服務 1、工程的設計、設備供應、施工及工程質量遵從雙方共同商定之標準。 2、乙方負責對甲方的操作和維護人員安排一次集中培訓，幫助他們學會系統的操作和日常維護。 3、乙方對工程實行 1
年保修，負責更換或/和修復有質量問題的設備，但不承擔因天災、人為操作及其他非產品工程本身質量問題而引起的設備損壞責任。對保修期后的系統故障或損害，公司提供有償維修服務，并在設備修理期間盡量為客戶提供暫用替換設備，以減少甲方系統的停運時間。 4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有設備之安裝及操作手冊一套。 八、工程造價 監控設備金額為：
27581
元(人民幣：貳萬柒仟伍佰捌拾壹元整) 安裝調試費金額為：
1654.86
元(人民幣：壹仟陸佰伍拾肆元捌角陸分整) 工程總造價為：
29235.86
元(人民幣：貳萬玖仟貳佰叁十伍元捌角陸分整) 九、工程付款方式 1、本合同簽訂之日起 3
日內，甲方支付乙方工程總造價
30 %的預付款，作為定金及購臵相關工具和設備。 2、工程施工到攝像機安裝時約工程量的50%后
2 日內，甲方向乙方支付工程總造價
30%的工程進度款。 3、工程驗收合格之日起
3 日內，甲方向乙方付清剩余
40%的工程款項。
十、違約責任 1、甲乙雙方若一方發生違約情況，則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一方進行賠償。 2、因乙方原因導致工期延誤，由乙方償付逾期違約金。 3、如甲方未能按照合同條款九按工程進度向乙方支付工程款，甲方須另加應付款項的千分之一/每天的逾期違約金作為乙方的補償；乙方并有權利暫停工程的施工，待甲方向乙方支付相應的工程款和逾期違約金后恢復施工，乙方不承擔由此引起的工期延期責任。甲方已付金額不足乙方所供設備款時，乙方有權收回所供設備，并由甲方賠償乙方由此產生的一切經濟損失。 4、在甲乙雙方不能就造價變更及其付款方式達成一致協議的情況下，乙方有權拒絕甲方更改設計或設備配臵的要求。 5、工程中途停建、緩建，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方由此造成的返工、停工、窩工、倒運、人員設備調遷、設備材料積壓的實際損失。 6、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用有關設備，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。 十一、解決合同爭議的方式 本合同執行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決。如協商不能解決，可向合同簽署地人民法院提出訴訟。 十二、合同附件(監控系統工程預算清單)作為合同不可分割的一部分，同樣具備法律效力。 十三、合同附則 1、本合同一式 2
份，甲乙雙方各執 1
份。 2、本合同自雙方代表簽字即生效;工程驗收合格，結清全部工程款后終止。 3、本合同簽訂后，甲乙雙方可簽訂補充協議以修改或補充本合同，沖突之處以最后簽署生效之協議為準。 4、本合同未盡事宜雙方協商解決。 甲乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下： 甲 方： 乙 方： 代表人： 代表人： 聯系**： 聯系**： 簽訂時間： 年 月 日 簽訂時間： 年 月 日。希望我的回答能幫到您，謝謝。
還可以輸入100字
提交答案
回答數：14995 | 被采納數：58
甲方: 乙方: 南寧市風科安防有限公司
甲方現委托南寧市風科安防有限公司駐賀州市施工隊(以下簡稱乙方)承擔閉路電視監控系統工程。為明確甲、乙雙方的權利、義務和經濟責任，本著平等互利、等價有償的原則，經過認真協商達成本協議。 一、工程概況 1、工程名稱:
閉路電視監控系統 2、工程地點: 3、工程內容:
閉路電視監控系統安裝調試 4、合同簽訂地：
二、雙方的責任和義務 1、甲方負責提供整個工程的工程圖紙、樓層施工用電、用水；并提供施工現場專用的有安全防范措施的倉庫，以保證乙方能如期完成工程工期。并承擔以下義務： ○ 1按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收。 ○ 2按時支付工程進度款。 2、乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料，在保證工程質量和工程進度的前提下，完成設備的集成和安裝調試工作。 三、工程的時間和進度 1、工期為自開工之日起至驗收完畢，共
10 日。 2、如遇下列情況，乙方可順延工期： ○ 1 施工現場電源未接通，或障礙物未清除，影響施工； ○ 2 因甲方簽約時未曾說明的施工限制而影響進度； ○ 3 甲方對雙方簽約認可的設計、配臵提出改動而影響工程進度； ○ 4 在安裝調試中停電 3
小時以上或連續間歇性停電 2
天以上； ○ 5 因甲方決策不及時而影響工程進度； ○ 6 因甲方未按合同規定支付乙方有關款項而影響工程進度； ○ 7 因不可抗力而延誤工期。 3、工程中甲方對監控點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯系單。 4、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方友好協商解決。 四、人力不可抗拒因素 如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其他經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行
商定解決方法。 五、工程及工程量的變更 1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，必須向乙方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯系單，乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。 2、由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必須向甲方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯系單，甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。 六、工程驗收 1、甲方有權要求驗收工程的部分或全部乙方所供設備，乙方應協助甲方的驗收。 2、甲方按附件(監控系統工程預算清單)的設備配臵驗收乙方提供的設備，整體工程驗收遵從附件(監控系統工程預算清單)商定之標準。 3、甲方在收到乙方系統安裝調試完畢或工程完工通知之日起 2
日內完成系統的驗收。在此期間內，如甲方沒有異議，應即時簽署工程驗收合格證書，如甲方屆時未提出書面異議，也未簽署驗收合格證書，則視為驗收合格;如甲方提出書面異議，甲乙雙方應在 3
日內達成處理意見。 4、甲方收到乙方驗收工程通知之日起 5
日內不驗收，視為驗收合格。 5、有關驗收的一切費用由甲方負擔。 6、工程驗收合格后，由雙方人員簽字，甲方方可使用。 七、工程質量與售后服務 1、工程的設計、設備供應、施工及工程質量遵從雙方共同商定之標準。 2、乙方負責對甲方的操作和維護人員安排一次集中培訓，幫助他們學會系統的操作和日常維護。 3、乙方對工程實行 1
年保修，負責更換或/和修復有質量問題的設備，但不承擔因天災、人為操作及其他非產品工程本身質量問題而引起的設備損壞責任。對保修期后的系統故障或損害，公司提供有償維修服務，并在設備修理期間盡量為客戶提供暫用替換設備，以減少甲方系統的停運時間。 4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有設備之安裝及操作手冊一套。 八、工程造價 監控設備金額為：
27581
元(人民幣：貳萬柒仟伍佰捌拾壹元整) 安裝調試費金額為：
1654.86
元(人民幣：壹仟陸佰伍拾肆元捌角陸分整) 工程總造價為：
29235.86
元(人民幣：貳萬玖仟貳佰叁十伍元捌角陸分整) 九、工程付款方式 1、本合同簽訂之日起 3
日內，甲方支付乙方工程總造價
30 %的預付款，作為定金及購臵相關工具和設備。 2、工程施工到攝像機安裝時約工程量的50%后
2 日內，甲方向乙方支付工程總造價
30%的工程進度款。 3、工程驗收合格之日起
3 日內，甲方向乙方付清剩余
40%的工程款項。
十、違約責任 1、甲乙雙方若一方發生違約情況，則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一方進行賠償。 2、因乙方原因導致工期延誤，由乙方償付逾期違約金。 3、如甲方未能按照合同條款九按工程進度向乙方支付工程款，甲方須另加應付款項的千分之一/每天的逾期違約金作為乙方的補償；乙方并有權利暫停工程的施工，待甲方向乙方支付相應的工程款和逾期違約金后恢復施工，乙方不承擔由此引起的工期延期責任。甲方已付金額不足乙方所供設備款時，乙方有權收回所供設備，并由甲方賠償乙方由此產生的一切經濟損失。 4、在甲乙雙方不能就造價變更及其付款方式達成一致協議的情況下，乙方有權拒絕甲方更改設計或設備配臵的要求。 5、工程中途停建、緩建，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方由此造成的返工、停工、窩工、倒運、人員設備調遷、設備材料積壓的實際損失。 6、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用有關設備，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。 十一、解決合同爭議的方式 本合同執行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決。如協商不能解決，可向合同簽署地人民法院提出訴訟。 十二、合同附件(監控系統工程預算清單)作為合同不可分割的一部分，同樣具備法律效力。 十三、合同附則 1、本合同一式 2
份，甲乙雙方各執 1
份。 2、本合同自雙方代表簽字即生效;工程驗收合格，結清全部工程款后終止。 3、本合同簽訂后，甲乙雙方可簽訂補充協議以修改或補充本合同，沖突之處以最后簽署生效之協議為準。 4、本合同未盡事宜雙方協商解決。 甲乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下： 甲 方： 乙 方： 代表人： 代表人： 聯系**： 聯系**： 簽訂時間： 年 月 日 簽訂時間： 年 月 日
還可以輸入100字
提交答案
沒有滿意的答案，向專業人士咨詢
-
甲方為確保監控系統設備正常使用，委托乙方負責現有監控系統及周邊設備的維修與保養，經雙方友好協商特簽訂如下維護合約:一、合同期限:合同期限自____年____月____日至____年____月____日止，合同期滿后，雙方
來自求安防監控合同范本？2017-06-15 -
（一期）消防安裝工程承包合同 合同號：（ ）字（ ）號 建設單位：**技術學院 （以下簡稱甲方） 施工單位：××××××工程有限公司 （以下簡稱乙方） 按照《中華人民共和國經濟法》、《中華人民
來自消防工程設計施工合同范本哪位有2016-03-08 -
防火卷簾門合同范本 甲方：建安xxx筑有限公司青島啤酒（珠海）新建廠房項目部 （以下簡稱甲方） 乙方：深圳市xxx永福實業有限公司 （以下簡稱乙方） 經甲、乙雙方共同協商
來自防火卷簾施工合同范本哪位有？2016-08-03 -
sbs防水施工合同范本 甲方： 乙方： 依據中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其它有關法律、法規，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。
來自sbs防水施工合同范本哪位有？2015-09-27 -
防水工程施工合同 甲方： 乙方： 甲乙雙方在平等、自愿協商的基礎上，就甲方
來自房屋防水施工合同范本哪位有？2016-05-03
微信公眾號
土巴兔APP