已有3條回答
常嫚兒
回答數：4990 | 被采納數：0
業主(甲方)：承包方(乙方)：根據《中華人民共和國合同法》及國家有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠信的基礎上，經友好協商，就甲方委托乙方進行施工工程達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。第一條：工程概況1、工程名稱：2、工程地點：3、預定開工日期：年月日第二條：施工范圍1、施工范圍：回填種植土按現場實際發生工程量結算，由雙方代表簽證認可，但單價不允許超過甲方認可的預算單價的限額。第三條：施工方式1、本工程由乙方以包工、包料的形式進行施工。第四條：工期1、工期自預定開工日期之日起至乙方竣工并通過合同約定的全部驗收之日止，預計天(包括法定假日)，不計乙方通知甲方驗收后等待甲方驗收的時間。2、如遇下列情況，乙方須在發生簽證事由2日內書面通知甲方，并經甲乙雙方代表簽證，工期相應順延，否則視為乙方放棄簽證的權利，工程不予順延。(1)因甲方原因影響工程施工進度，如未按時交出場地，接通水電、甲方變更設計等。(2)不可抗力因素。第五條：工程質量及驗收標準1、工程質量必須達到合格(驗收標準按業主設計要求及行業規范執行)，因乙方故意延誤致使工程未能按時結算或提請驗收的，本工程不能評定為合格。2、乙方提供的苗木必須事先控制質量，苗木規格嚴格按照設計要求進行選擇，苗木種植質量必須嚴格按照綠化種植規范。3、苗木成活率達到100%。4、工程完工后，乙方應通知甲方進行驗收。雙方現場檢查工程質量，質量合格，即由甲方簽收。第六條：工程價款及結算、付款方式1、工程預算總價款為人民幣元(大寫元)。2、結算方式：(1)甲方應在預定開工日期前個工作日內，向乙方預付工程預算總價款的30%；(2)甲方應在乙方材料、工人進場以及提交開工報告后個工作日內向乙方支付工程預算總價款的30%；(3)甲乙雙方辦理竣工驗收和結算手續后的個工作日內，甲方向乙方加付至工程結算總款額的90%。(4)工程結算總款額的10%作為工程質量保證金及保養金，甲方應在保養期期滿后個工作日內會同乙方現場復檢并辦理保養終結手續，甲方按合同約定扣除保養期間應由乙方支付的各類款項和違約金后向乙方結清。(5)以上付款的方式均以支付。第七條：保養期1、苗木保養期為個月，從本工程施工完成合同約定的全部驗收之日起計。2、保養期內，凡因乙方施工造成的質量問題，乙方接甲方通知之日起日內，應無條件予以保養，苗木不成活的應及時更換。否則，甲方有權另派施工隊伍施工、保養，一切費用在保養金內扣除，超過保養金的部分，甲方有權向乙方追償。第八條：雙方義務1、甲方義務(1)委派現場代表負責對工程建設進行全面管理。(2)向乙方提供施工場地，保證運輸道路暢通，同時提供施工用水、用電(水電費由方承擔)。(3)提供本項目施工圖紙，負責組織圖紙會審和設計交底。(4)甲方在收到乙方所提交的竣工結算書及完整的竣工結算資料后，應在兩周內通知乙方核對工程價款并于竣工驗收后的兩個月內完成結算。2、乙方義務(1)委派現場代表負責對施工其間的全面管理。(2)根據甲方確認的施工圖紙，按照本合同約定完成承包范圍內的施工工作。(3)按相關安全法規進行安全施工，遵守甲方施工現場管理的有關規定，承擔在施工過程中的放火、防盜、防止事故發生等安全責任。若出現安全問題，責任由乙方自行承擔。(4)工程交付甲方前，應負責已完工工程的保護工作，在此期間發生損壞的，由乙方自費予以修復并按合同約定交付甲方，由此造成工期延誤，按違約責任中的逾期完工條款處理。(5)乙方應確保工程質量達到驗收標準。(6)乙方應在工程竣工驗收后兩周內向甲方提交竣工結算書及完整的竣工結算資料，并在收到甲方發出的核對工程價款通知之日起內與甲方核對工程價款，與竣工驗收后的 兩個月內完成結算。第九條：違約責任1、因甲方工程量變化或圖紙變更造成工期延期的，竣工日期應予以順延。2、甲方未能按本合同約定進行竣工驗收的，由甲方承擔工程保管及風險責任。3、甲方逾期付款的，導致施工無法進行，乙方可停止施工。4、工程質量達不到約定標準，由乙方承擔相應的責任。5、乙方在施工過程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因連續停工兩個工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延誤或其他損失的，乙方應予賠償。6、乙方應向甲方支付的違約金，甲方在應付未付款中扣除，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方可繼續向乙方追償。第十條：轉讓條款未經合同雙方共同書面同意，任何一方不得單方面全部或部分轉讓其在本合同項下的權利和義務。第十一條：合同終止1、因解除而終止(1)由于乙方違約造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方認為本合同已無必要繼續履行或乙方在收到甲方要求其糾正違約的通知后仍不糾正其違約行為，則甲方有權向乙方發出解除本合同的書面通知，該通知自送達乙方時生效，乙方應按本合同約定承擔違約責任，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方可繼續向乙方追償。(2)由于甲方違約造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方認為本合同已無必要繼續履行或甲方在收到乙方要求其糾正違約的通知后仍不糾正其違約行為，則乙方有權向甲方發出解除本合同的書面通知，該通知自送達甲方時生效，甲方應向乙方支付雙方確認已完成工作量的款項，并按本合同約定承擔違約責任。(3)合同一方依本合同約定行使解除權的，合同自解除通知送達之日起終止。(4)合同終止后，不妨礙一方向違約方追究違約責任。2、有下列情形之一的，合同權利義務終止：(1)本合同按約定履行完畢；(2)本合同經各方協商一致而終止；(3)本合同因一方出現本條第1款的違約情況(包括一方擅自轉讓本合同項下權利義務行為)，另一方發出解除合同的通知；(4)法律法規規定終止的其他情形。第十二條：適用法律條款本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律規定。第十三條：爭議的解決凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，合同各方應通過友好協商解決；如果協商不能既解決，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。第十四條：其他1、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方友好協商，另簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。2、本合同附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。3、合同及其補充協議經雙方簽字、蓋章之日起生效，并在保養期界滿，接清余款之日起自行終止。4、本合同一式份，甲、乙雙方各執份，每份均具同等法律效力。甲方：乙方：地址：地址：法定代表人：法定代表人：(或授權簽約人)：(或授權簽約人)：日期：日期：
還可以輸入100字
提交答案
廉虹玉
回答數：4879 | 被采納數：1
發包人：設計人：發包人委托設計人對項目進行園林景觀方案設計、擴初設計及施工圖設計。為明確發包人與設計人雙方責、權、利關系，雙方本著平等合作、互惠互利的原則，根據《中華人民共和國合同法》的有關法規，并結合本項目園林景觀實際情況，經雙方協商一致，簽定本合同，供雙方共同遵守。第一條、項目概況XXXX項目共兩塊，分別位于東關街兩側，總用地面積約公頃(畝)，其中東關街北側地塊被規劃平安路分割為東西兩部分，其中：規劃平安路以西部分道路紅線外用地約1.19公頃(17.84畝)，規劃平安路以東部分道路紅線外用地約2.26公頃(33.87畝)；東關街以南部分道路紅線外用地約0.5公頃(7.5畝)。該項目屬二類居住用地，本次規劃用地面積
還可以輸入100字
提交答案
何平心
回答數：3851 | 被采納數：1
發包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程實際情況，簽訂本合同，以資雙方共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：別墅園林景觀工程。2.工程地點：潤成科技院內3.工作內容：別墅周邊約5000平方米景觀工程設計及施工，施工內容詳見甲方簽審的施工圖及圖紙會審所涉調整內容。第二條工期本工程工期為60天，自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日(現場具備開工條件)開始計算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延誤，工期順延。(一)如遇下列原因工期順延：1.未及時簽審施工圖紙和施工組織計劃；2.設計變更；3.甲方未能按期提交施工場地；4.連續4小時遇雨和停水、停電；5.未按合同規定時間撥付工程款項；6.遇不可抗拒因素。(二)竣工驗收：1.甲方在收到乙方竣工報告的5日內組織驗收，否則視為默認工程合格并進行竣工結算；2.若未能通過竣工驗收，雙方應確定整改方式及時間，再次驗收程序同上。第三條工程合同價款及支付方式1.經雙方商定本項目免收設計費，本工程暫定造價520000元(預算詳見“合同附件一”)；2.本工程按甲方審定預算中各項目的綜合單價辦理結算；3.結算工程量以現場實際收方量為準。4.合同簽訂后5日內，甲方支付乙方工程預付款100000元整；5.工程竣工并驗收合格后15日內，雙方按合同第三條第2、第3款辦理結算，結算后一個月內甲方向乙方付至結算總額的95%，余結算總額的5%作為保修金，保修期滿后甲方付清余款。第四條關于設計調整(更改)本工程涉及設計調整(更改)工程項目，待調整資料完善并經甲方簽審后，工程量及造價按本合同第三條進行增減。第五條保修期1.保修期：從乙方遞交竣工報告后的第七日起算，保修責任按國家有關規定執行。其中植物保活期一年，工程部分保修期為一年。2.成活率：植物管護移交時按行規達到95%的成活率。第六條雙方的責任(一)甲方責任：1.保證施工場地具備開工條件，保證施工所需用水、用電；2.合同簽定后三日內審定乙方的施工組織計劃及施工圖，并以書面形式通知乙方；3.負責協助辦理施工的各項進場手續。4.負責協調現場各施工單位間的關系；5.若施工變更應以書面形式通知乙方；6.按合同規定時間按時付款。(二)乙方責任：1.按甲方簽審的施工圖和確定的變更通知內容，結合有關規范組織施工；2.接受甲方指派監理公司的監理及甲方現場代表的管理；3.文明施工，安全生產，確保工程質量，按期完工；4.負責施工中的成品保護；第七條甲、乙雙方現場代表及責任1.甲方現場代表：甲方代表作為現場簽證代表；2.乙方現場代表：乙方代表作為接受甲方書面通知的代表第八條材料的認定及采購1.乙方應按設計要求對材料自行采購，涉及裝飾及燈具材料需經甲方認定后方可采購。2.設計材料變更須經甲方認定并以書面形式通知乙方后，乙方方可購買。第九條違約責任(一)甲方違約責任：1.甲方未履行合同規定的義務，除順延竣工期外，還應賠償乙方因此發生的實際損失；2.甲方對工程中途停建、緩建或由于設計變更造成的停工，應采取措施補救或減少損失，同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機械設備調運等實際損失；3.甲方超過合同規定期限驗收或未按合同規定付款，每超一日，按合同總額的5‰向乙方支付逾期違約金。(二)乙方違約責任：乙方未按合同規定完成工程，且無故拖延時間影響工程進度，每延一日，按合同總額的5‰向甲方支付違約金。第十條爭議解決方式在合同履行中，雙方因履行合同發生爭議，應協商解決。協商無果，雙方約定向施工所在地人民法院起訴。第十一條本合同經雙方簽字蓋章后生效。第十二條未盡事宜，雙方協商解決。第十三條本合同一式四份，雙方各執二份，均具同等法律效力。甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：代表人：代表人：本合同簽訂日期年月日
還可以輸入100字
提交答案
沒有滿意的答案，向專業人士咨詢
-
工程名稱： 工程地點： 建設單位： （以下簡稱甲方） 施工單位： （以下簡稱乙方） 經甲、乙雙方協議, 本工程由乙方負責為甲方進行_______________園林綠化工程施工, 本著互相協作、緊密配合的原則和保
來自廠區綠化施工合同范本誰有？2016-05-05 -
園林綠化養護合同范本示例 甲方：_________ 乙方：_________ 甲方將_________綠化委托乙方承包養護（簡稱養護），雙方本著平等、互利、合作的原則協商達成如下合同條款。
來自綠化養護施工合同范本誰有？2016-10-19 -
發包方： ____________公司（以下簡稱甲方） 承包方： ________________（以下簡稱乙方） 根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關規定，結合本工程的具體情況，經雙
來自求一份工程綠化施工合同范本？2017-06-14 -
甲方： 公司 地址： 聯系電話： 乙方： 公司 地址： 聯系電話： 為加強綠化養護管理
來自請問誰有綠化園林施工合同范本？2016-04-28 -
主要如下： 建設單位(以下簡稱甲方)： 施工單位(以下簡稱乙方)： ******工程，根據《中華人民共和國經濟合同法》，結 合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互
來自廠區綠化施工合同范本誰有？2016-04-29
微信公眾號
土巴兔APP