合同范本,甲方:
地址:
乙方:
地址:
廠址:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲、乙雙方經友好協商,就甲方向乙方購買下述工程所需的門類產品,并由乙方負責安裝調試,達成如下協議,以資雙方共同遵守。
第一條 項目名稱:
項目地址:
第二條 乙方提供并負責安裝調試產品:見附件
?
第三條 合同總造價人民幣 圓整(大寫),¥ 元(小寫)。
包括:
第四條 質量標準乙方所提供的設備應符合jg/t177-XX自動門系列的要求。
第五條 貨款結算方式
1. 自本合同簽訂,甲方支付乙方人民幣 整(¥ 元)作為預付款。
2. 乙方設備運抵施工現場,當日經甲方有關部門到場驗收后,當日甲方支付乙方人民幣 整(¥ 元),進入安裝階段。
3.乙方設備安裝完畢,當日經甲方有關部門到場驗收后,當日甲方支付乙方人民幣 整(¥ 元)。
第六條 甲方責任范圍
1 甲方應提供技術要求。
2 甲方負責驗收工作的組織和協調。
第七條 乙方責任范圍
1. 乙方向甲方提供相關的資料,至甲方工地測量門區尺寸。
2. 對門區地面及現場情況進行測繪,并負責將測繪情況與甲方通告
3. 負責產品設備的包裝、運輸、安裝和調試工作。
4. 負責對甲方使用設備的操作人員進行日常維護的培訓和指導。
5. 遵守國家安全生產法律法規和甲方所制定的現場管理制度
第八條 交貨及安裝工期 乙方應在XX年 前將設備運至甲方的指定地點,完成所供產品的安裝調試和驗收工作。
?
第九條 驗收 乙方在完成全部產品安裝調試后,向甲方發出書面《驗收通知單》。甲、乙雙方應派代表到場進行驗收,共同簽字確認。
第十條 保修期及維修
1. 乙方保證設備全新。
2. 乙方承諾全部產品在安裝完畢經驗收合格之日起保修 個月。
3.保修期內,乙方對本合同產品實行免費維修,不收取任何費用。
4. 乙方收到甲方維修的通知后,應在2天到達維修現場進行維修。
5. 保修期滿后,乙方對本合同設備提供終身有償維護、維修服務。維護、維修保養合同可由甲、乙雙方另行協商簽訂。
第十一條 違約責任:
乙方所供產品質量不符合本合同約定產品質量標準,甲方有權拒絕支付合同款項并限期乙方修理、返工,如造成工期延誤,乙方應向甲方承擔違約責任,記延誤一天支付對方違約金50元/天,甲方應按時支付貨款,延誤一天支付對方違約金50元/天。
第十二條 不可抗力:
1.本合同所指的不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。甲乙雙方中任何一方因受不可抗力的影響,致使本合同不能履行或延期履行,受不可抗力影響的一方不承擔違約責任。
2. 遭遇不可抗力的一方應在事件出現后的十天內以書面形式通知 另一方,并向另一方出具有關機關或部門對于不可抗力的證明。 當不可抗力終止或者消除時,遭遇不可抗力的一方也應及時通 知另一方。否則,因為遲延履行造成的損失由該方承擔。
第十三條 爭議解決途徑:
甲、乙雙方均應嚴格遵守本合同,如果在執行中發生爭議,可根據《中華人民共和國合同法》及有關法律規定協商解決。如果協商無效向甲方住所地人民法院提起訴訟。
第十四條 合同變更:
1. 在雙方簽字確認技術方案后,如甲方對合同規定貨物的規格、型號、技術參數、功能等提出變更,須對本合同款作相應調整。
范本;
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____
你好,維修電動門合同范本如下∶
甲方: 受理編號:
乙方: 簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則,簽訂本合同,以便共同遵守。
二、產品名稱:
型號:
序號:
故障原因:
處理方法:
收費金額:
合計人民幣金額(大寫):
三、維修方式、維修地點:_____________________________________________
四、修復設備的交付方式、地點:_________________________________________
五、乙方實施維修,在_________日內修復,甲方在按本合同維修驗收合格后付款。
六、設備修復后,對于該設備的同一故障,供方提供六個月的保修。
七、合同執行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經雙方同意,并另訂合同, 方為有效。
八、違約責任:按《中華人民共和國合同法》及其它相關規定執行。
九、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不 成,由_________仲裁委員會仲裁。
十、上述條款如有未盡事宜,應以書面補充,_________作為附件。
十一、本合同另附件_________張,本合同一式_________份,雙方各執一份,傳真 件有效。
十二、其它約定事項:______________________________________________。
甲 方 單位名稱(章) 乙 方 單位名稱(章)
單位地址: 單位地址:
甲方代表: 乙方代表:
電話傳真: 電話傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳 號: 帳 號:
納稅登記號: 納稅登記號: