已有3條回答
用戶昵稱已屏蔽
回答數：9484 | 被采納數：6
小型建筑工程施工合同范本
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照 《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第1條 工程概況
1．1、 工程名稱： 工程
1．2、 工程地點：
1．3、 承包范圍：按雙方確認的設計方案、圖紙和預算項目的裝修工程內容。
1．4、 承包方式：包工包料(部份材料由甲方提供)
1．5、 工期： 天。(按甲方通知進場施工當天計，即從 年 月 日起計)
1．6、 工程質量：按圖紙保質保量施工、符合環保要求、并達到合格等級，。
1．7、 合同工程價款(人民幣大寫)： (詳見預算表)。
第2條 甲方工作
2．1、開工前，向乙方進行作法說明和現場交接交底，交出可施工現場。
2. 2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。
2．3、指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行，辦理內部驗收、變更、登記手續及其他事宜。
2．4、協調辦理有關的手續，解決與乙方施工的牽涉其他有關問題。
2．5、如需要拆改建筑物結構或設備管線，負責辦理相應手續，協調物業管理公司與裝修之間的具體問題。
第3條 乙方工作
3．1、參加甲方組織的作法說明的現場交接，擬定施工方案和進度計劃，按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術和安全交底。
3．2、指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行，組織施工，保質、保量、按期施工，解決由乙方負責的各項事宜。
3．3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄，編制工程結算。
3．4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，做好施工現場保衛和垃圾清理工作。
3．5、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3．6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3．7、進場前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。
3．8、進場人員必須備齊證件，隨時接受甲方及有關人員檢查。
3．9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負責，甲方有權督促。若施工中發生安全事故由乙方負責。
第4條 關于工期的約定
4．1、因一方責任，影響工期，一切責任由責任方負責。
4．2、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不能順延。
4．3、因甲方逾期付款，逾期交場地，影響工期，工期順延。
4．4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。
第5條 關于工程質量及驗收的約定
5．1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準，本工程保修期 。
5．2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5．3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三天內組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續。
第6條 關于工程價款及結算的約定
6．1、1、雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為準。
6．1、2、在預算項目內有發生施工完成才結算，沒有做的項目不結算。
6．1、3、增加的工程項目按甲方簽認計算。
6．2、工程款的支付方式：
6．2．1、甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付 %工程款。
6．2．2、乙方完成 ，甲方支付 %工程款。
6．2．3、乙方完成 ，甲方支付 %工程款。
6．2．4、余款(保修金除外)在工程完工通過驗收，在雙方確定結算后 天內甲方支付完畢。
6．2．5、乙方以人民幣 工程保修金，待保修期滿后十天內結清。
6．3、 本工程項目的增減約定
6．3、1、工程所發生的在預算項目之外的工程項目，均需雙方商定并辦理簽認確定手續，才能進行結算。甲方確定不做的項目不能結算。
第7條 有關材料供應的約定
7．1、工程施工所需材料由乙方采購供應至施工現場，如商定需由甲方采購的材料由甲方供應至施工現場。
7．2、甲、乙雙方如一方對材料設備有異議，可進行檢驗。
第8條 有關安全生產和防火的約定
8．1、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8. 2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失及法律責任。
第9條 違約責任、爭議或糾紛處理
9. 1、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
9. 2、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方應采取協商解決或請有關部門進行調解。
9. 3、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向當地人民法院提出訴訟。
第10條 附則
10. 1、乙方在施工過程中除接受甲方監督外還應服從物業管理公司的管理。
10. 2、本合同正、副文本各兩份，雙方各執二份，具同等效力。
10. 3、本合同從雙方簽訂之日起執行至合同履行完成后自動終止。
10. 4、附件：《裝修工程報價(預算)表》
甲方： 乙方：
代表(簽字)： 代表(簽字)：
2009年 月 日 2009年 月 日
還可以輸入100字
提交答案
七月上
回答數：149380 | 被采納數：111
小型建筑工程施工合同范本
發包人(甲方)：(全稱)
承包人(乙方)：(全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致，簽訂本合同。
1 工程概況
1.1 工程名稱： 。
1.2 工程地點： 。
1.3 工程內容： 。
1.4 承包范圍： 。
1.5 承包方式：
□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料(見附件)
□乙方只包工
1.6 工程結構： 。
1.7 裝飾裝修施工面積： 。
2 工程質量
2.1 本工程質量應達到國家、北京或專業的質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。
2.2 國家、北京或專業標準：《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-2001)
、 。
2.3 約定標準： 。
3 工期
3.1 總工期： 日(為日歷工期，并包括法定節假日)。
3.2 開工日期： 年 月 日。
3.3 竣工日期： 年 月 日。
3.4 延期開工：乙方不能按期開工的，應提前2日以書面形式通知甲方，如甲方2日內未做出答復的，視為同意延期開工，具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的，則工期不順延；如因甲方原因需延期開工的，應征得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔，并相應順延工期。
3.5 暫停施工(停工)：甲方要求乙方暫停施工的，應在24小時內向乙方提出處理意見，乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的，乙方可繼續施工，由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的，甲方應在12小時內予以答復。甲方未能按時答復的，乙方可自行復工。
3.6 工期順延
3.6.1 發生以下情況的，工期順延，乙方不承擔責任：
(1)甲方未能按合同約定提供開工條件的。
(2)工程量增加、設計變更的。
(3)甲方未按時驗收隱蔽工程的。
(4)甲方未按時供應合同約定的材料和設備的。
(5) 7日內由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
(6)甲方未按時支付工程款的。
(7)因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。
(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2 出現以上情況時，乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的，由乙方承擔責任，工期不順延。
3.7 工期提前
3.7.1 提前竣工的條件應是采取可行的新技術措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協議，且甲方應在3日內批準乙方修訂的進度計劃及新技術措施，并為趕工提供必要的條件。
3.7.2 提前竣工協議應包含以下內容：
(1)提前的時間。
(2)乙方采取的技術措施。
(3)甲方為實行新技術措施提供的條件。
(4)實行新技術措施增加的費用。
4 設計
4.1 設計圖紙及技術文件的提供方式
□由甲方于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。
□由乙方于開工 日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件送甲方審批，甲方應于 日內審批完畢并交還乙方。
□由甲方委托的專業設計公司于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。
4.2 設計變更
4.2.1 甲方要求變更設計時，應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。
4.2.2 由于設計變更造成乙方材料積壓，由甲方負責處理并承擔相應損失。
4.2.3 已完工程設計變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔。
4.2.4 設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續，乙方應變更施工進度計劃，送甲方批準，同時調整工程價款。
4.2.5 涉及設計變更的，設計圖紙提供方應給出變更設計圖紙及材料樣品，以作計價及施工依據。
5 工程價款
5.1 本工程價款：
□招標工程以中標價為準。(應附中標通知書)
□非招標工程以審定的工程預(概)算書為準。
5.2 本工程價款總計：人民幣 元 ，? 元。
5.3 本工程價款可在出現下列情況時調整：
(1)甲方確認的工程量增減。
(2)甲方確認的設計變更或工程洽商。
(3)符合“3.6.1”約定的其他工期順延條件之一的。
(4)雙方約定的其他增減或調整。
5.4 工程價款支付
5.4.1 預付款為工程總價的 %，支付時間為 。甲方未按約定支付預付款的，乙方可書面通知甲方，如甲方在接到通知后3日內仍不能支付，乙方可延期開工。
5.4.2 工程進度款
5.4.2.1 乙方應在每月 日向甲方提交已完工程量報告及相關質量驗收記錄，甲方應在3日內會同乙方核實計量并檢驗工程質量。乙方無故不參加計量及質量驗收的，甲方計量視為有效并作為工程款支付依據；甲方逾期未作計量及質量驗收的，從第4日起乙方計量視為有效并作為工程款支付依據。
5.4.2.2 工程進度款的撥付應包括洽商款項(如設計變更、工程量增加等)。
5.4.2.3 乙方未經監理同意超出設計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。
5.4.2.4 經乙方書面同意并明確延期付款日期后，甲方可延期付款；甲方延期付款應計算自確認延期5日后起算的應付工程款利息(按同期銀行貸款利率計算)。
5.4.3 工程進度款付至工程總價90%時停止支付，10%尾款待工程竣工驗收合格后按雙方約定的方式結清。
還可以輸入100字
提交答案
最后的致意
回答數：16568 | 被采納數：29
小型建筑工程施工合同范本 發包方： 承包方： 依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，定立本合同。 一、工程概況 1、工程名稱: 2、發包文號： 3、工程地點: 4、工程內容: 5、工程造價： 二、工期 1、承包方應按發包方要求的工期完成全部工作。 開工日期: 竣工日期: 合同工期: 日歷天。 3、有下列情況之一，并經發包方簽證，工期可以順延。 (1)因發包方原因影響開工。 (2)不可抗力。 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應承擔違約責任和因此造成的發包方損失。 三、工程質量及驗收 1、質量標準 。 2、承包方應按照施工圖及說明、國家有關施工規范、驗收規范和經發包方確認的施工方案組織施工。 3、承包方應對現場工人的操作、施工方法、施工技術措施的可靠性、安全性負完全責任，因承包方責任造成工程質量事故、返工，其經濟損失由承包方自負，因此造成工期延誤的，承包方承擔全部責任。 4、承包方必須接受發包方在施工過程中的管理，及時辦理質量檢驗手續。承包方應按國家竣工驗收有關規定，向發包方代表提供完整的過程檢驗資料。
還可以輸入100字
提交答案
沒有滿意的答案，向專業人士咨詢
-
建設工程承包合同 合同編號：_________ 發包方：_________ 法定住址：_________ 法定代表人：_________ 職務：_________ 委托代理人：________
來自建筑工程施工合同協議書怎么寫？2015-11-09 -
你好，據我的了解：在建筑中施工合同的通用范本有建設部頒布的《2007版》，但由于建筑工程分為不同的專業，因此在各不同的專業中，相關部門又在其基礎上頒布有相應的通用版本，因此這兩個版本應結合在一起看。比如說交通部在2009
來自建筑工程施工合同書范本誰那兒有？2016-09-21 -
發包方：_________（以下簡稱甲方） 承包方：_________（以下簡稱乙方） 依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙
來自上海市建筑工程施工合同范本誰有？2016-10-16 -
甲方：_________ 乙方：_________ 甲乙雙方就甲方在_________樓，委托乙方貸資施工、貸資事宜，雙方經協商一致，達成貸資施工合同，合同如下： 第一條 甲方興建的綜合
來自誰有最新建筑工程施工合同范本？2016-04-18 -
標準建筑工程施工合同范本 第一部分協議書 發包人（全稱）：__________________________________________________________________ 承包人（全稱
來自北京建筑工程施工合同怎么寫？2015-09-24
微信公眾號
土巴兔APP