已有3條回答
天使的翅膀_3687
回答數：5961 | 被采納數：0
轉讓方：_____________________________(下稱“甲方”)
地址：_______________________________
法定代表人：_________________________
職務：_______________________________
受讓方：_____________________________(下稱“乙方”)
地址：_______________________________
法定代表人：_________________________
職務：_______________________________
鑒于： 1．______年_____月_____日，_________法院作出_____________中法執字第_____號《民事裁定書》，將_________(建筑面積共計_________平方米)裁定給甲方； 2．甲方擬將取得的上述在建工程轉讓給乙方。 甲、乙雙方因在建工程轉讓事宜，經協商一致，簽署本協議，共同遵守執行。
第一條 標的物 甲方轉讓給乙方的標的物為： 位于_________________(建筑面積共計_________平方米)。上述標的物以下統稱“房產”。
第二條 價款及支付
一、價款 甲方轉讓房產總價格為人民幣_________元。
二、支付
1．本協議自生效之日起30個工作日內支付總價款的_________％，計人民幣_________元；
2．下列條件全部滿足之日起90個工作日內支付總價款的_________％，計人民幣_________元：
a．甲方已依據《民事裁定書》將房產權屬證書辦至甲方名下；
b．甲方與乙方／乙方指定的民事主體正式簽署《商品房購銷合同》，將房產轉讓給乙方／乙方指定的民事主體；
c．本市房地產交易中心受理房產過戶申請。
3．房產權屬證書辦至乙方／乙方指定的民事主體名下之日起30個工作日內支付總價款的_________％，計人民幣_________元。 第三條 稅費
1．甲方依據《民事裁定書》辦理房產權屬證書所需稅費由甲方負擔； 2．甲方將房產轉讓給乙方／乙方指定的民事主體所需稅費按照法律規定由甲方與乙方／乙方指定的民事主體各自負擔。
第四條雙方義務 一、甲方義務。房產權屬證書及過戶手續由甲方負責辦理，具體如下：
1．甲方于本協議生效之日起5個工作日內依據《民事裁定書》開始辦理房產權屬證書；
2．甲方依據《民事裁定書》取得房產權屬證書之日起5個工作日內完成下列事項： a．與乙方／乙方指定的民事主體簽署《商品房購銷合同》；
b．開具售房發票；
c．向本市房地產交易中心提交房產過戶申請及相關資料。
二、乙方義務
1．如期支付房產轉讓款；
2．協助辦理房產權屬證書。
第五條 協議變更與解除
一、修改本協議須經雙方協商一致并簽署書面補充協議：
二、出現下列情形之一，甲方有權解除協議：
a．乙方逾期付款超過120個工作日；
b．乙方未能協助甲方辦理證書。
三、出現下列情形之一，乙方有權解除協議：
a．甲方未于本協議規定期限將房產權屬證書及辦至甲方名下；
b．甲方未于本協議規定期限將房產權屬證書及辦至乙方／乙方指定的民事主體名下
c．甲方對房產的權益存在瑕疵，包括但不限于：不具有所有權、行使權利受到限制、無法取得房產權屬證書、無法將房產權屬證書辦至乙方／乙方指定的民事主體名下
還可以輸入100字
提交答案
秉鍋鍋321
回答數：20896 | 被采納數：5
裝飾裝修合同書
甲方：XX公司
乙方：__________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本裝飾裝修工程施工具體情況，雙方協商達成如下協議。
第一條；工程概況
1 工程地點：：______________________。
2 工程內容：總建筑面積______平方米。
3 承包范圍；裝飾裝修人工費用；
4 開工日期：_______年___月___日；竣工日期：_______年___月___日；總工期(包括法定節假日)：____個工作日。
第二條；合同價款
1 裝飾裝修人工費用總金額(人民幣大寫)：壹拾叁萬貳仟元；￥：_______。
⒉簽訂合同當日甲方支付裝飾裝修工程人工總費用的30%；￥：_______
⒊裝修裝飾工程完成80%，甲方第二次支付費用40%，￥：_______
⒋工程竣工驗收合格甲方支付裝修裝飾費用25%，￥：_______
⒌剩余的5%作為工程質量保證金，保證金在工程竣工驗收后的一年內支付，￥：_______
第三條；甲方責任
1 指派_________為發包人駐工地代表，負責合同履行，對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查，和其他事宜。
2 裝飾裝修工程開工前，負責到有關部門辦理審批手續。
3 向承包人提供施工所需的水源、電源，并說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關系。
4 開工前應確認施工圖紙或作法說明，并向承包人進行現場交底。
5 負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，
第四條；乙方責任
1 指派_________為承包人駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。
2 嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查記錄，嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
3 嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
4 工程竣工未移交發包人之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
5 保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
第五條；材料供應
1 裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
2 由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由發包方承擔。
3 凡由承包人采購的材料、設備應按照設計、規范和樣品要求采購工程需要的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由承包人負責。
第六條；安全責任
1 發包人提供確認的圖紙施工說明，違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。
2 承包人進行裝飾裝修活動，要嚴格遵守施工安全操作規程，按照規定采取必要的安全防護和消防措施，不得擅自動用明火和進行焊接作業，保證作業人員和周圍住房及財產的安全。
3 由于承包人在施工過程中違反有關安全操作規程，導致發生安全事故(包括人身事故)，應承擔由此引發的一切責任。
第七條；質量驗收
1 本工程以施工圖紙、效果圖、作法說明、為質量評定驗收標準。
2 發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收，承包人可自行驗收，發包人應予承認。
3 工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收，并辦理驗收和移交手續。
第八條；工程變更
1 發包人對工程項目及施工方式如需變更，雙方均應及時溝通簽證，方能進行該項目施工并以此為依據相應變更價款及工期。
2 承包人提出合理化建議變更設計方案和材料的換用，必須經設計師、發包人同意方可變更方案。
第九條；工程保修
1 驗收合格后，承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。工程(保修一年)。
第十條；違約責任
1 由于發包人原因導致延期開工或中途停工，應承擔違約責任。每停工或窩工一天，發包人支付給承包人1000元。發包人不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的5%支付滯納金。
2 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天，承包人支付發包人1000元違約金。工程質量達不到雙方約定的質量標準，扣除工程總價的_________%。
3 承包人應妥善保護發包人提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
4 未經發包人同意，承包人擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責并承擔損失。
5 承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，應依法承擔賠償責任。
6 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用，造成損失由發包人負責。
7 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十一條；爭議解決
1 本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存一份。
2 在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，可提交大連仲裁委員會仲裁；或依法向工程所在地人民法院起訴。
發包方(蓋章)：_________ 承包方(蓋章)：_________
發包方電話 承包方電話
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
還可以輸入100字
提交答案
yzwyzh小太陽
回答數：19043 | 被采納數：9
裝飾工程施工協議書
發包人(甲方)：_________
承包人(乙方)：_________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：_________.
1.2 工程地點：_________.
1.3 承包范圍：_________.
1.4 承包方式：_________.
1.5 工期：本工程自_____年______月______日開工，于______年______月_____日竣工。
1.6 工程質量：_________.
1.7 合同價款(人民幣大寫)：_________.
第二條 甲方工作
2.1 開工前_________天，向乙方提供經確認的施工圖紙做法說明_________份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及汛等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2 指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3 委托監理公司進行工程監理，監理公司任命為總監理工程師，其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方_________份。
2.4 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。
2.5 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.6 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第三條 乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2 指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
還可以輸入100字
提交答案
沒有滿意的答案，向專業人士咨詢
-
2015裝修施工合同范本(二) 依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的居室室內裝飾工程(以下簡稱工程)的有關事項，達成以下協議：
來自施工協議模板誰有？2015-10-01 -
委托方(甲方)： 承接方(乙方)： 甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。 第一條：工程概況 1. 工
來自家裝施工協議誰有？2017-10-24 -
如果在施工期間發生事故，可以依據協議書來判定責任。明確雙方的安全責任，確保施工中人身、電網和設備安全，根據國家有關法律法規，經雙方協商一致簽訂本協議。希望能幫助您。
來自施工安全協議是什么？2015-06-07 -
住宅裝修施工合同 發包方: 承包方: 根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。 一、概況
來自裝修施工協議書范本誰有？2016-06-26 -
甲方： 聯系電話： 乙方： （業戶）及 （ 裝修負責人）聯系電話： 一、 裝修裝飾工程內容：
來自裝修施工管理協議誰能給我一份？2016-01-04
微信公眾號
土巴兔APP