已有3條回答
你好，建設工程施工合同補充協議范本
??
??
甲方：
乙方：
甲乙雙方經協商一致，就油漆裝修工程承包施工涉及的有關事項，達成本補充協議。
第一條、本協議涉及的工程項目名稱為“瑞安市AA銀行AA分理處”，地址位于瑞安市AA區AA號。
第二條、乙方負責該項目的油漆裝修工程施工。油漆要做的工序和材料包括但不限于：貼紙帶、防銹漆、三遍泥子、做陰陽角(采用鋁條做角)、立邦工程漆、噴一次底、噴一次面、線條補泥子、打沙子、平整度要做到家裝油漆一樣好。
乙方進場材料噴漆前，應叫甲方驗收并同意后，方可繼續施工。
隱蔽工程，乙方自搞返工的，甲方不補人工費、材料費。
工程如有5個平方內的改動，乙方不得要求甲方支付人工費、材料費補貼。
第三條、經雙方事先的實地測量，該油漆項目的總工程量為1008平方米。上述工程量僅作為參考，該項目的最終工程量，按實際施工面積確定。乙方施工過程中，如存在偷工減料或者減少工序的，甲方有權扣減相應款項，按實際工序結算工程款。
第四條、該油漆項目的工程款，根據最終工程量，按照每平方米20元計算。除此之外，乙方不得以其他任何理由，再要求甲方支付其他費用。
第五條、該項目的工程款，甲方已經向乙方支付了1萬元，本補充協議簽訂后的一個星期內，甲方向乙方再預支6000元，剩下未支付的工程款，甲方按照以下約定，分兩次支付：
1、該項目的建設公司將其工程款，全部匯到溫州天馬裝飾建筑工程公司賬上后，甲方將工程款未支付部分的95%支付給乙方；
2、工程款未支付部分的5%，作為工程質量保證金，甲方按照本協議，在工程質量保證期期滿后，向乙方支付。工程質量保證期按照裝修工程的國家標準確定。該項目工程全部完工后，如陰陽角度平整度在一條線(不超過0.03%)，油漆表面不出現發霉、起泡、開裂、脫落等，均屬乙方的工程質量保證義務范圍。
乙方按照本條約定，向甲方領取預支的6000元后，今后不得再以其他任何理由，要求甲方預支或者提出其他任何的付款請求。
第六條、乙方對該項目包工包料，乙方施工所需的一切設備、材料及成本費用，如工人工資等，均由乙方自行承擔，與甲方及溫州天馬裝飾建筑工程公司無關。
第七條、工程完工后，甲方經驗收認為不合格的，乙方應當無條件負責解決，直至合格為止。工程如有開縫等質量問題，由乙方自行修補，材料乙方自購，期間乙方必須隨叫隨到。乙方如不配合甲方修補，或者沒有進行修補，甲方有權叫別人修理，因此產生的全部費用，甲方有權在本協議第五條的工程質量保證金內扣除。
第八條、乙方必須在2013年9月15日之前全部完工，如有延誤，按照實際延誤天數，以每天2000元，向甲方支付違約金。
第九條、乙方施工期間必須保證施工安全，如出現任何的傷亡事故，或者造成設備財物毀損的，均由乙方自行承擔，與甲方及溫州天馬裝飾建筑工程公司無關。
第十條、如乙方不配合甲方提出的施工要求，甲方有權隨時通知乙方停工，停工期間，甲方不負責乙方的人工費和材料費，乙方應當自行走人。
第十一條、本補充協議簽訂之后，原合同仍然有效。本補充協議與原合同存在沖突的，以本補充協議書為準。
??
甲方： ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??乙方：
時間： ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??時間：
工程地點：_
發 包 人：_
承 包 人：_
簽訂日期： 年 月 日
補 充 協 議
發包人 ： (以下簡稱：甲方)
承包人 ： (以下簡稱：乙方)
經甲乙雙方自愿、公平、友好協商，雙方就 年 月 日簽訂的就 工程合同(以下簡稱為原合同)作如下補充協議：
一、 寫明具體補充的內容。
二、 如有未盡事宜，雙方另行協商。
三、 此協議經雙方簽字蓋章后生效，一式陸份，雙方各執叁份，具有同等法律效力。
四、 本協議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，除本協議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續有效。
甲方： 乙方：
(蓋章) (蓋章)
法人代表或代理人： 法人代表或代理人：
年 月 日 年 月 日。
施工合同一共需要6份，一般不需要區分正副本(如果一定要分的話，正本只要兩份，建設方與施工方各執一份，其他的均為副本)。需要存檔的單位有建設方、施工方、監理、檔案管、稅務(開發票時提供)、建設主管部門(施工報備)。當建設工程合同內容不一致時，以正本為準。如果沒有分正副本的話，應參照招標文件、合同通用條款、專用條款、以及相關的補充協議進行協商。如協商不成，可向法院起訴，由法院判決。
-
根據自己的施工要求和附加條款在合同備注欄備注即可
來自施工合同補充協議包含什么2014-03-14 -
補 充 協 議 工程名稱: 工程地點:_ 發 包 人:_ 承 包 人:_ 簽訂日期: 年 月 日 補 充 協 議 發包人 : (以下簡稱:甲方) 承包人 : (以下簡稱:乙方)
來自誰能給我一份建筑工程施工補充協議范本？2016-04-28 -
建筑施工合同補充協議范本 甲方：__________ (以下簡稱甲方) 乙方：__________ (以下簡稱乙方) 本協議中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方于_____年_____月__
來自誰那兒有建筑施工合同補充協議范本？2015-12-29 -
你好，補充協議書 ?? ?? 甲方： 乙方： 甲乙雙方經協商一致，就油漆裝修工程承包施工涉及的有關事項，達成本補充協議。 第一條、本協議涉及的工程項目名稱為“瑞安市AA銀行AA分理處”，地址位于瑞安市AA區A
來自工程合同補充協議格式是怎樣的？2016-12-03 -
建設工程施工補充協議 發包人（全稱）： 承包人（全稱）： 依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關規定，鑒
來自建筑施工補充協議范本哪位有？2016-03-16
微信公眾號
土巴兔APP