已有3條回答
甲方：
地址： 電話：
乙方： 電話：
地址：
經雙方溝通協商，因仰天湖安裝排水泵需要，甲方獎仰天湖排水泵處圍堰填筑項目承包給乙方并達成如下約則：
一、本圍堰工程由乙方組織機械設備，按甲方施工圖紙的要求級范圍以不計方量的總承包方式進行施工，，總承包價為肆萬貳仟元，包含機械設備、人工、輔料等，不含圍堰拆除。圍堰圍筑地點仰天湖西北角。乙方在施工過程中應注意安全，遵守有關規章制度，操作流程，填筑土石方后一定要用壓路機壓石形成提壩效果。在施工過程中，機械設備人員等安全責任，由乙方全部自行承擔，施工過程中，出現大小安全事故，甲方不承擔任何責任，如乙方中途退場，，一切損失由乙方自行承擔，甲方有理由不作任何結算。
二、付款方式：乙方按甲方施工圖紙要求，圍堰填筑完成后，付清全款肆萬貳仟元整。
三、不可抗力
當事人雙方中任何一方由于地震、火災、戰力等不可抗力的原因不能履行合同時，應三天內向對方書面通報不能履行或不能完全履行
1/2頁
的理由，并應在十天內提供證明，通過延期履行，部分履行，或許不履行合同，并根據可部分或全部免除承擔違約責任。
四、合同爭執和解決
本合同在履行過程中發生的爭執，由雙方當事人協商解決。無法協商的事由。雙方同意提交所在地仲裁委員會或人民法院受理。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自日起生效，合同履行期內，當事人雙方均不能隨意變成或解約合同，合同如有未盡事宜，雙方依照本合同而簽訂補充合同和備忘錄與本合同具的同等法律效力。
甲方： 乙方
聯系電話： 聯系電話：
年 月 日 年 月 日
希望答案對你有幫助
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
金額(大寫)： 元(人民幣)
￥： 元 六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單 9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間： 年 月 日
合同訂立地點： 本合同雙方約定 后生效
發包人：(公章) 承包人：(公章) 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 委托代表人： 電話： 電話： 傳真： 傳真： 開戶銀行： 開戶銀行： 賬號： 賬號： 郵政編碼： 郵政編碼：
工程施工合同范本可分為以下不同種類：建筑施工合同范本，建筑工程施工合同，建筑施工合同，建筑合同范本，建筑工程承包合同，建筑承包合同范本，房屋建筑合同范本等信息。
在工程施工合同協商階段中，只要雙方對于中標價不調整，有可能會對工程報價或預算書中的不平衡報價或預算錯誤的內容進行調整。 其次，在簽訂工程施工合同時，洽商和變更并不在以上排序的范圍中，正是由于其是對工程施工合同內容的修改，根據《合同法》進行調整即可，無需再以上的排序中進行排列。
組成工程施工合同范本的文件包括：
1、工程施工合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、工程施工合同專用條款、
5、工程施工合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
10、建設工程施工合同范本使用說明
在簽訂工程施工合同范本時，應注意以下事項：
1、工程施工合同的發包方可以是具備法人資格的國家機關、事業單位、國營企業、集體企業、私營企業、經濟聯合體和社會團體，也可以是依法登記的個人合伙、個體經營戶或個人，即一切以協議、法院判決或其它合法完備手續取得甲方的資格，承認全部合同文件，能夠而且愿意履行合同規定義務的單位和人員。上列單位的名稱和個人的姓名，應準確地寫在工程施工合同的發包方位置內，不得簡稱。與發包方合并的單位、兼并發包方的單位、購買發包方工程施工合同和接受發包方出讓的單位和人員，均可成為發包方，履行工程施工合同規定的義務，享有工程施工合同規定的權利。
2、工程施工合同的承包方應是具備與工程相應資質和法人資格的國營企業、集體企業、私營企業，上述單位的名稱應準確地寫在《協議條款》承包方位置內，不得簡稱。但承包方不能將工程轉包或出讓，應在合同簽訂前提出并征得發包方同意。
若需要最新的工程施工合同范本，最佳的方式就是到政府相關部門的網站進行查詢，確保能找到最新的信息。
2013年新版
為規范建筑市場秩序，維護建設工程施工合同當事人的合法權益，住房城鄉建設部、工商總局對建設工程施工合同
與1999版施工合同相比，2013版施工合同增加了雙向擔保、合理調價、缺陷責任期、工程系列保險、商定與確定、索賠期限、雙倍賠償、爭議評審等八項新的制度，調整完善了合同結構體系與合同價格類型，更加注重對發包人、承包人市場行為的引導、規范和權益平衡，加強了與現行法律和其他文本的銜接，保證了合同的適用性。
圍墻施工合同書
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，經甲、乙雙方協商，甲方將--------------圍墻委托給乙方施工，結合本工程具體情況。訂立本合同，以茲共同遵守：
一、工程概況
1、工程名稱： 圍墻；
2、工程地點：
二、承包內容及材料
1、工程內容：建圍墻約60米長(水泥混體基礎厚0.3米寬0.4米，高2.4米，每4米一立柱，最高用沙灰0.1米插玻璃)。
2、材料選用：水泥、碎石、灰沙、磚；
3、承包形式：包工不包料(基礎部分點工：每天80元不包吃；拆圍墻人工另議)。
三、工期
經雙方協商，本工程開竣工日期如下：
1、開工日期：2011年10月15日；
2、竣工日期：2011年12月30日；
四、質量和安全要求
乙方施工過程中必須服從工程技術人員的統一指揮調度，科學合理有序地組織施工，嚴格遵守施工操作規格和質量要求，并制訂切實有效的安全施工措施，做到安全生產、文明施工。若因乙方施工造成的質量和安全問題，甲方概不負責，并有權向乙方責成糾正。
五、合同價款及付款方式
1、本合同所承包的圍墻，人工單價為每天80元(不包吃住)，暫定總長為60米。具體以實際發生量為準。
2、付款方式：甲、乙雙方協定，甲方負責提供所有水泥灰沙磚等材料，工程人工款等乙方完工后，甲方驗收10天后，一次性付清(甲方負責開稅票及納稅)。
六、其它未盡事宜，甲、乙雙方另行協商解決。
七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
八、本合同自簽字之日起生效，工程完地結算完畢后自行廢除。本合同受到法律保護。若本合同與國家相關法律相抵觸或上級部門認定不合法不合理，則此合同自動失效，若是甲方造成的則由甲方負責，若是乙方造成的則由乙方負責。
甲方(簽字)： 證明人：
乙方(簽字)：
年 月 日
-
外墻保溫工程施工合同范本： 發包人（全稱）： 承包人（全稱）： ?? 依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本外墻保溫工程施
來自外墻保溫工程施工合同范本哪位有？2016-09-24 -
甲方: 乙方: 經甲、乙雙方友好協商,甲方同意將 地段,全部土石方工程發包給乙方施工,現就有關條款明確如下: 一、工程內容:地段內土石方挖填與平整運棄。 二、工程地點: 三、工程量:土石方約 萬立
來自土方施工合同范本哪位有？2016-10-01 -
甲方： 乙方： 甲方將新和縣康樂園1井樓，外墻貼苯板，分項工程承包給乙方，為使甲乙雙方明確責任與義務，切實保證自身利益，按照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國勞動法》相關規定，并結合本工
來自施工外墻苯板合同范本哪位有？2016-09-14 -
建設裝修施工合同范本如下： 發包方(甲方): 承包方(乙方) : 茲有乙方現承包甲方發包的工程，根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成如下條款，并共同遵
來自建設裝修施工合同范本哪位有？2016-06-12 -
甲方：_________ 乙方：_________ 為確保工程質量、進度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責任、權利和義務，按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規之規定，結合工程具體情
來自建筑安裝施工合同范本哪位有？2015-07-31
微信公眾號
土巴兔APP